Section 1 : Références de l'avis initial

Annonce N° 26-29280

Mise en ligne sur du 2026-03-20 au 16/04/2026

Section 2 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine

Numéro national d'identification :Type : SIRET - N° : 22060001900016 Code postal / Ville : 06201 Nice Cedex 3

Groupement de commandes : non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : 2026M0036 - Travaux de modernisation de l'internat du Collège Salines à Roquebillière

Classification CPV : 45262660

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : 2026M0036 - Travaux de modernisation de l'internat du Collège Salines à Roquebillière - Lot n°1 :Désamiantage

Critères d'évaluation des projets : Niveau minimal de capacité professionnelles et technique exigé : certificat de qualification professionnelle ou équivalent :

- Certification des entreprises réalisant des travaux sur amiante tels que mentionnés à l'article R4412-129 du Code du Travail, délivrée conformément à la norme NF X 46-010 d'août 2012 et à la norme NF X46-011 dans sa version de décembre 2014, et rendue obligatoire par l'arrêté du 25 juillet 2022.

- QUALIBAT 1552 "traitement de l'amiante"

Prix (65%)

Valeur technique (30%)

- Sous critère 1 - 13 points :Les dispositions de sécurité par rapport aux tiers (personnel de l’établissement, collégiens, public) pour la réalisation de travaux en site occupé et pour les différents intervenants sur le chantier.

- Sous critère 2 - 17 points :Les modalités (comprenant notamment les moyens humains et moyens matériels spécifiques) proposés pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel, accompagné d'un planning prévisionnel détaillé.

Valeur environnementale (5%) : Les dispositions prises pour assurer la protection de l'environnement (charte chantier vert, gestion des matériaux du chantier, tri sélectif...)

Section 4 : Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots : L'avis d'attribution ne concerne que le lot n°1 "Désamiantage".

Titulaire lot n°1 : ISOLEA (SIRET : 503 659 237 000 13)

Notifié le 21/05/2026 pour un montant de 27 757,86 euros HT.

Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (CE Ass 16/07/2007 no 291545) sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article R.2183.5 du Code de la Commande Publique..

Date d'envoi du présent avis 25 mai 2026