Maître d’ouvrage :

Société Française d’Habitations Economiques (SA d’HLM)

1175 Petite Route des Milles – CS 40650

13457 Aix-en-Provence – Cedex 4 Téléphone : 04 13 57 04 30 – Télécopie : 04 13 57 04 84

Procédure :

Marché de travaux passé selon une procédure adaptée conformément à l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à des négociations avec les 2 candidats dont les offres auront été les mieux notées, dont les modalités seront davantage détaillées dans l’invitation à négociation que recevront les soumissionnaires.

Objet du marché et allotissement :

Marché de travaux de réfection des étanchéités en toitures sur plusieurs résidences services.

Le marché est décomposé en quatre lots géographiques :

Lot n°1 : Site de Lyon : Résidence EPHAD « Saint Exupéry »

Lot n°2 : Site de L’Estérel : Résidence EPHAD le « Bellestel »

Lot n°3 : Site de Lançon : Résidence autonomie la « Villa Marie »

Lot n°4 : Site de Arles : Résidence EPHAD « Les Tournesols »

Durée des travaux et visite de site :

A compter de l’émission de l’ordre de service, le délai d’exécution est de 3 mois dont 1 mois de préparation.

Une visite sur site est obligatoire, cela signifie qu’une ou plusieurs attestations de visite doivent être jointes à l’offre des candidats, tout dépendra bien évidemment du nombre de lots auxquels vous souhaitez soumissionner.

Les contacts pour les visites se trouvent à l’article 2.10 du règlement de la consultation.

Modalités d’obtention du dossier de consultation et remise des offres :

Vous pouvez retirer le DCE sur : http://www.marches-securises.fr.

Les justificatifs à produire et les critères d’attribution sont mentionnés dans le RC. Le dépôt des offres devra se faire par voie électronique sur le même site.

Date et heure limite de réception des offres :

Le lundi 24 juin 2024 à 12h30